Заключение договора на геодезические работы, является весьма ответственной и требующей внимания задачей, обусловленной целым рядом необходимых правил, которые в полной мере требуется соблюдать сторонам заключающим договор, то есть заказчику и исполнителю. Соответственно заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению топографо-геодезических работ для разрабатываемого проекта планировки и проекта межевания территории. Что касается оплаты работ, то она производится тремя этапами: 1) Первый платеж в размере указанной суммы, с учётом НДС 18% от данной суммы, перечисляется на расчетный счет исполнителя в течение трех банковских дней с момента подписания настоящего договора. 2) Второй платеж в размере указанной суммы, с учётом НДС 18% от данной суммы, перечисляется на расчетный счет исполнителя в течение пятнадцати банковских дней с момента подписания настоящего договора. 3) Окончательный расчет за выполненные исполнителем работы, в соответствии с условиями настоящего договора, осуществляется в размере указанной суммы, с учётом НДС 18% от данной суммы, в течение пяти банковских дней, с момента двустороннего подписания акта выполненных работ. Все платежи производятся Заказчиком в рублях Российской Федерации в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя. Порядок сдачи и приемки работ выполняется следующим образом — По завершению работ исполнитель предоставляет заказчику акт приемки-передачи выполненных работ и результаты работ: — копии топографических планов с подземными сооружениями на лавсане – 1 экземпляр, — светокопии топографических планов – 2 экземпляра на бумажном носителе, — экспликация колодцев подземных сооружений – 2 экземпляра на бумажном носителе — копия топографического плана – 1 экземпляр в электронном виде. Далее заказчик в течение трех дней со дня получения акта и документов обязан рассмотреть полученные документы и направить исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки результата работ. В случае мотивированного отказа Заказчика, от подписания акта приемки-передачи выполненных работ сторонами в пятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения. Исполнитель передает заказчику счет-фактуру не позднее пяти дней после выполнения работ в обмен на акт выполненных работ, подписанный со стороны заказчика. Ответственность сторон делится на несколько пунктов, которые необходимо выполнять заказчику и исполнителю в полной мере: 1) За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, исполнитель и заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 2) В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения исполнитель работ в установленные сроки не по вине заказчика, исполнитель выплачивает заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10%. 3) В случае просрочки заказчиком оплаты работ в установленные сроки по вине заказчика, заказчик выплачивает исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10%. Данное положение не применяется сторонами к авансовому платежу. 4) Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения возложенных на них обязательств по настоящему договору. Каждый договор имеет свой срок действия, рассмотрим срок действия договора на геодезические работы. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами до полного исполнения обязательств сторонами. Срок выполнения исполнителем работ по настоящему договору составляет тридцать один календарный дней и начинает течь с момента поступления авансового платежа на расчетный счет исполнителя. Изменение условий или прекращение договора производится путем подписания обеими сторонами дополнительных соглашений к настоящему договору. Если же по определенным обстоятельствам договор на грани расторжения, то стороны прежде всего должны постараться, если между ними произошли какие-либо споры и разногласия, урегулировать споры путем переговоров, но если урегулирование споров и разногласий с помощью переговоров невозможно, то разногласия между сторонами решаются в арбитражном суде в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Заказчик имеет право на расторжение договора в одностороннем порядке без обращения в арбитражный суд в случае ненадлежащего выполнения подрядчиком своих обязанностей по договору, ведущих к просрочке выполнения работ. При расторжении договора по данному основанию заказчик оплачивает подрядчику, только выполненные и принятые по акту приемки-приемки выполненных работ. Расторжение Договора производится путем направления письменного уведомления о расторжении договора с указанием причины или основания и даты расторжения договора, которая может быть установлена не ранее чем через десять календарных дней с момента получения данного уведомления подрядчиком. В случае расторжения договора в течение срока, стороны проводят взаиморасчеты исходя из фактически выполненных подрядчиком работ на момент расторжения договора. Стороны оформляют соответствующий акт, а подрядчик в течение трех банковских дней с момента даты подписания сторонами данного акта обязан возвратить заказчику денежные средства, полученные им по договору, удержав часть суммы пропорционально стоимости выполненной работы по договору. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны договора. Требования не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций и органов в случаях, предусмотренных законодательством РФ. За незаконное разглашение третьим лицам или незаконное использование конфиденциальных сведений, без письменного согласия ее обладателя, виновная сторона несет ответственность в соответствии с нормами Федерального закона РФ № 98-ФЗ от 29.07.04г. «О коммерческой тайне» и действующего законодательства РФ. Любой ущерб, причиненный стороне несоблюдением требований, изложенных в настоящем разделе договора, подлежит полному возмещению виновной стороной. В случае изменения адреса или иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений. Все изменения и дополнения к договору оформляются сторонами дополнительным соглашением. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. Настоящий Договор составлен на двух листах и подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для заказчика и исполнителя.
Для подготовки и заключения договора на оказание геодезических услуг — звоните, телефон
Геодезические фирмы могут предоставлять различные виды услуг в области инженерных изысканий для строительства, например: разбивочные работы, исполнительная съёмка, инженерно-геодезические изыскания, топографо-геодезические работы, наблюдения за деформацией зданий и сооружений, работы для земельного кадастра, подсчёт объёмов земляных масс. Все эти работы выполняются инженерами-геодезистами. Для создания ситуационных планов предлагаем пользоваться нашим бесплатным сервисом Перед началом работ необходимо составить договор об оказании геодезических услуг. Как правило, такой договор составляется специалистами геодезической фирмы и согласовывается заказчиком, договор является двусторонним. Это значит, что при возникновении каких-либо противоречий вы будете юридически защищены. Сутью договора является перечисление перечня работ, необходимых для выполнения, стоимость услуг, время исполнения. Как правило, к договору прикладывается техническое задание на проведение геодезических работ. При заключением договора на оказание геодезических услуг заказчик может проконсультироваться у юриста. При оказании некоторых геодезических услуг, также подается заявка в геодезическую организацию.
Договор на топосъемку
Договор на топографическую съёмку заключается, в основном, при возникновении необходимости строительства на данном земельном участке, проведения коммуникаций, строительстве дорог и других инженерных действий. Перед подписанием договора на топографическую съёмку потребуются документы, подтверждающие, что данный участок является собственностью у заказчика. Далее необходим либо план застройки, либо план проведения коммуникаций, то есть план тех действий, которые будут проводиться на земельном участке, разрешение на ведение определённых работ от отдела Архитектуры населённого пункта, где расположен земельный участок. От исполнителя требуется предоставление лицензии на право проведения данных работ, сметы расходов. После сверки всех документов и согласования сметы на работы, подписывается договор на топографическую съёмку. Далее исполнитель должен получить одобрение (разрешение) на ведение работ на данном участке в отделе Архитектуры, предъявив договор на топографическую съёмку и все документы, доказывающие правомерность договора.